- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同范本
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的承攬加工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬加工合同范本1
定做方：___________________________
地址：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：___________________________
承攬方：___________________________
地址：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：___
定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1本合同規(guī)定，委托方將加工任務交給承攬方后，所有制成品均歸定做方所有，包括與之相關(guān)的一切法律行為。
1.2本合同涉及的原材料、包裝材料、加工成品種類、數(shù)量、交貨期、交貨地、加工費用以及支付日期和方式等具體事項，均按照經(jīng)承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定進行，并列入本合同附件。如有未盡事宜需雙方協(xié)商補充，可另行簽署協(xié)議書并作為本合同附件。同時，經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等也將作為本合同的一部分，并與本合同及其附件具有同等效力。
二、加工成品
雙方協(xié)商一致同意，僅限于委托承攬方加工目前及未來可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。對于非可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品需另行商議。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1雙方約定的樣品質(zhì)量標準為產(chǎn)品檢驗的合格標準，若經(jīng)檢驗后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量低于該標準，定做方有權(quán)拒收。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提________________品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下________________天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量________________套以上。
4.3定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認產(chǎn)品訂單后，定做方應在確認日起的10天內(nèi)向承攬方支付訂單總額的30%作為預付款。剩余70%應在定做方驗收貨物后的7天內(nèi)付清給承攬方。
5.2產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1承攬方與定做方簽訂合同時應明確規(guī)定原材料的消耗定額，以保證生產(chǎn)和質(zhì)量的穩(wěn)定性。定做方應按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方應及時對原材料進行檢驗，若不符合要求，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方在修理物品時，不得擅自更換原材料或偷換零部件，以免影響產(chǎn)品的使用效果和質(zhì)量。
6.2若是由承攬方提供原材料，其必須按照合同規(guī)定使用并接受訂購方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同要求的原材料導致訂購產(chǎn)品質(zhì)量不達標，訂購方有權(quán)要求返工、修理、減少價款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1當承攬方在按照定做方的要求開展工作時，如果發(fā)現(xiàn)所提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應該及時通知定做方。定做方應在規(guī)定的時間內(nèi)回復，并提出修改意見。如果承攬方在規(guī)定時間內(nèi)未能收到回復，有權(quán)暫停工作，并及時告知定做方。由于此舉造成的任何損失，應由定做方負責賠償。
7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4承包方應根據(jù)定制方提供的圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，如有任何變更，承包方需及時通知定制方并等待其認可后再進行生產(chǎn)。所有生產(chǎn)均需按照訂單要求進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期符合雙方約定。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的`報告。
9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交（提）定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費，由承攬方負擔。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)（若有）
承攬方應按照海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定提供準確的資料性文件，確保其與實際進口料件相符（包括重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等）。若因承攬方提供的不準確信息導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生任何支出費用損失，承攬方應全額承擔責任。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經(jīng)定制方書面同意，承攬方不得將定制方產(chǎn)品或印有定制方商標或標識的產(chǎn)品印刷于自身或與自身相關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定制方事先書面同意，承攬方不得將定制方產(chǎn)品或印有定制方商標或標識的產(chǎn)品在任何形式的展示活動中展示或宣傳。
13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12定做方和承攬方在生產(chǎn)訂單過程中共同研發(fā)的成果和技術(shù)秘密應歸屬于定做方的所有權(quán)，未經(jīng)定做方允許，承攬方不得擅自使用。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；仍不符合合同規(guī)定的。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
14.4逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金_______________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
14.7如果定制的物品因為異地交付不符合合同規(guī)定，暫時由定制方代為保管，那么定制方應該支付實際的保管和保養(yǎng)費用。
14.8實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
14.11承攬方在制作或修理物時，未經(jīng)定做方同意擅自更換原材料或零部件，定做方有權(quán)拒絕收貨。如果因此造成定做方損失，承攬方應當對其進行賠償。如果定做方要求重新制作或修理，承攬方應該遵守要求，并承擔由于延遲交貨而產(chǎn)生的責任。
十五、不可抗力
在本合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，如因不可抗力的原因?qū)е聼o法完成履行，相應責任免除。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還，如________________日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式________份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定做方：___________________________
公章：___________________________
法定代表人：___________________________
開戶銀行：___________________________
帳號：___________________________
法定地址：___________________________
電話：___________________________
_______________年____________月___________日
承攬方：__________________________________
公章：___________________________
法定代表人：___________________________
開戶銀行：___________________________
帳號：___________________________
法定地址：___________________________
電話：___________________________
_______________年____________月____________日
承攬加工合同范本2
訂立合同雙方：
________（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：________
簽約人：________
定作人承辦單位：________
聯(lián)絡(luò)人：________
聯(lián)系電話：________
________（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：________
簽約人：________
定作人承辦單位：________
聯(lián)絡(luò)人：________
聯(lián)系電話：________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法規(guī)要求，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝工作。在平等、公平、互惠的基礎(chǔ)上，雙方達成如下承攬合同條款：
第一條 標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條 制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣____萬元）
注：我們與您簽訂的承攬加工合同中，每個報刊亭的結(jié)算價格將按照單價計算。這個結(jié)算價格包含了工程實施所需的所有費用，包括工人辛勤工作所得的費用、所需材料及其費用、包裝和運輸費用、安裝費用以及其他相關(guān)稅費。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面采用厚度大于2mm的不銹鋼板制作，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分占比不少于70%，使用4mm厚弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，頂部覆蓋藍色陽光板，并設(shè)計有通風口。
第四條 驗收標準和方法
�、�、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
�、�、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
�、凇⒔回浀攸c：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、邸b運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務
�、�、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
�、�、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，應當經(jīng)過甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在____日內(nèi)進行整改。如乙方未能按時完成整改、或兩次整改仍不合格，甲方將根據(jù)該報刊亭價值扣除相應比例作為另行維修費用，并不返還乙方（按照雙方協(xié)議所規(guī)定的技術(shù)要求和標準進行驗收）。
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，_____年內(nèi)免費進行保修，超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費；
�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的'報刊亭進行終身維護。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、�、雙方簽訂合同后的15天內(nèi)，甲方需將合同標的額的30%預付款轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶。
�、凇㈦p方協(xié)商達成一致，乙方將在交貨后的15日內(nèi)收到甲方支付合同標的額總數(shù)的30%作為預付款，當累積支付金額達到合同標的額的60%時，支付將停止。
③、在乙方按期完成安裝并通過甲方驗收合格后的15天內(nèi)，甲方將向乙方指定的賬戶支付合同金額的35%作為首付款，之后累積到合同金額的95%時再次支付。
�、�、剩余的合同標的額5%（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條 甲方違約責任
�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金；
�、�、如果甲方未能按照合同規(guī)定的時間向乙方支付貨款，每逾期一天，甲方應當向乙方支付違約金，金額為欠款總額的百分之_____。
第九條 乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、如發(fā)生本合同履行方面的爭議，雙方應首先進行協(xié)商解決。若協(xié)商未果，則可選擇將爭議提交邯鄲仲裁委員會進行仲裁。
�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條 附則
�、�、本合同共分為四份，甲方和乙方各持兩份，自雙方簽署蓋章之日起生效。在合同履行期間，任何一方不得擅自修改或解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：________
乙方：________
簽約人：________
簽約人：________
簽約地點：________
簽約日期：__年___月__日
承攬加工合同范本3
甲方：
乙方：
(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的.加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)
第六條：必須運到校園內(nèi)，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同范本4
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價________（元）總價________（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
______年________月______日
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
______年________月______日
承攬加工合同范本5
委托方：_________ （以下簡稱甲方）
加工方：_________（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作（含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍）。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款（或定金）之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB—50205—20_________）。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后，甲方須支付一萬元作為定金，并支付一萬元作為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后即開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后的三天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同將自動終止，且甲方已支付的定金不予退還。
2、在乙方生產(chǎn)和制作鋼結(jié)構(gòu)的過程中，甲方將根據(jù)付款提貨，并且甲方在提貨時所支付的貨款總額不得超過其實際已支付的貨款總額（不包括定金）。在甲方進行最后一次提貨前，雙方需辦理結(jié)算事宜，甲方應當全額支付尚未付清的貨款。只有當乙方財務部門收到甲方全額貨款并確認后，才會安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任
甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同涉及的工程如中途發(fā)生設(shè)計變更，甲方有責任在變更實施前提前兩天以書面方式通知乙方。若因此變更導致材料增減，應按實際情況結(jié)算費用。在甲方書面通知之前生產(chǎn)的半成品由甲方承擔，乙方應按照合同約定價格支付給甲方。
4、甲方需要將施工圖紙?zhí)峤唤o乙方進行審核。如果乙方指出圖紙中的錯誤，甲方必須在12小時內(nèi)解決問題。如果由此導致工期延誤，甲方應承擔相應責任。最后交貨日期是5月份。如果由于甲方的原因在最后交貨日期之前無法完成所有訂購的貨物，甲方必須在最后交貨日期過后的7天內(nèi)支付全部貨款。否則，在甲方提貨時，如果市場價格上漲，則按照上漲后的價格結(jié)算；如果市場價格下跌，則按照原定價格進行結(jié)算。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費）。
4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20_________年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、出廠前的鋼構(gòu)件需要經(jīng)過甲方進行質(zhì)量復檢。一旦通過復檢合格，甲方將對因運輸原因引起的產(chǎn)品質(zhì)量問題負責；而乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題則由乙方承擔責任，并需在48小時內(nèi)予以解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的'貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。
2、由于甲方的原因?qū)е乱曳酵９�、延誤工期、需要重新進行工作以及原材料和構(gòu)件的報廢，根據(jù)協(xié)議，甲方應承擔對乙方直接損失的賠償責任。
3、乙方若無正當理由延遲交貨，應承擔因此給甲方造成的實際經(jīng)濟損失的賠償責任。
4、本合同生效后，在履行完畢之前，任何一方均不得隨意違約或擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽署并履行本合同的過程中，若一方了解或應該了解到對方的商業(yè)機密，將承擔保密義務，不得以任何方式向第三方泄露。保密期限自獲知或應當獲知該商業(yè)機密之日起，至對方公開該商業(yè)機密之日止。
十一、其他約定
1、本合同中的法定代表人和經(jīng)辦人在本合同項下對債權(quán)和債務承擔連帶擔保責任。
2、如有本合同未涉及的事項，雙方應進行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，該補充協(xié)議具有與本合同相等的法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效，至構(gòu)件交付完成且貨款全額支付后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）_________乙方：_________
_________年_________月_________日：
承攬加工合同范本6
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的.
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同范本7
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)腵運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬 元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按 日向乙方支付2 %的39;違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之 日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_____________
______年____月____ 日
已方：_____________
時間：________年____月____ 日
承攬加工合同范本8
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額（大寫） 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的`標的物圖紙加工；
三、 質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、 交貨時間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；
七、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、 標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ： 承 攬 方 ：
單位： 單位：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
開戶行： 戶 名：
帳 號： 卡 號：
郵 編： 郵 編：
簽訂時間：
承攬加工合同范本9
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的.，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬加工合同范本10
定作單位：______________________________
_______________項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位：______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《____________________》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名：____________________高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價：每噸_______________元整人民幣(￥：_______________元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料，排圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修_______年。
四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的'工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔由自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負全部責任。
定作方：____________________
__________年________月________日
承攬方：____________________
__________年________月________日
承攬加工合同范本11
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、甲方委托乙方加工36塊焊接軌道板，具體加工尺寸及工藝要求詳見附圖紙。
二、相關(guān)事宜:
1、甲方提供所需原材料，乙方將材料運至指定加工場所進行加工。乙方必須按照產(chǎn)品圖紙要求進行加工，并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)文件的規(guī)定。
2、甲方委托質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程，及時解決相關(guān)質(zhì)疑問題。在乙方加工過程中，切削余料將由甲方進行回收。同時，在產(chǎn)品出廠的運輸過程中，運費將由乙方承擔。甲方將提供適當?shù)倪\輸車輛和司機，但乙方需承擔油耗等其他相關(guān)搬運事宜。
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的`變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：自甲方提供原材料之日起，乙方應在30天內(nèi)完成該批產(chǎn)品的加工合同。雙方如遇不可抗力事件影響到材料提供及加工時，應當及時通知對方并協(xié)商解決。
四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_____________
已方：_____________
時間：________年____月____日
承攬加工合同范本12
定作方：________________(簡稱甲方)
承攬方：________________(簡稱乙方)
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：___________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：___________________
三、履行的期限、地點和方式：___________________
四、驗收標準和方法：___________________
五、結(jié)算方式：___________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1、承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的'有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值________%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：___________________________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到______年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期：______年____月____日
定作方（簽字）：___________________
代表：____________________
開戶銀行：____________________
帳號：____________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
承攬方（簽字）：___________________
代表：____________
開戶銀行：____________
帳號：____________
簽訂日期：_______年_____月_____日
承攬加工合同范本13
定作方： (以下簡稱：甲方)
承攬方： (以上簡稱：乙方)
依照規(guī)定，本著長期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應確保在本合同有效期內(nèi)始終具備履行合同所需的商業(yè)交易能力，并承擔因喪失該能力而產(chǎn)生的法律責任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條：合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同內(nèi)容不一致時，應按照以下準則進行處理：
1. 優(yōu)先原則：合同附件應優(yōu)先于合同內(nèi)容，即以合同附件的約定為準。合同附件通常是對合同內(nèi)容的補充、明確或具體化，因此應該具有更具體、更詳細的約定。
2. 解釋準則：如果合同附件與合同內(nèi)容存在矛盾或不一致，應根據(jù)合同解釋的一般準則進行解決。例如，可以參考合同的目的、交易習慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關(guān)系等進行解釋。
3. 協(xié)商一致：當合同附件與合同內(nèi)容不一致時，雙方當事人應及時進行協(xié)商，盡量達成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內(nèi)容，或者就具體的條款進行解釋和約定。
4. 修改合同：如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達成一致意見，可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補充協(xié)議，明確修改合同附件或合同內(nèi)容的具體約定。
5. 法律救濟：如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達成一致意見，并且無法通過修改合同解決爭議，可以尋求法律救濟。當事人可以向仲裁機構(gòu)或法院提起訴訟，請求解決合同糾紛，并根據(jù)法律規(guī)定進行判決或裁決。總之，當合同附件與合同內(nèi)容不一致時，雙方當事人應優(yōu)先遵循合同附件的約定，并通過協(xié)商、修改合同或法律救濟等方式解決爭議，以保障合同的有效執(zhí)行。
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時，則以合同附件為準。
第三條：甲方在合同有效期內(nèi)向乙方委托加工產(chǎn)品的數(shù)量如下：具體訂單數(shù)量將在雙方另行確認。
第四條：原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內(nèi)，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方提供的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審，并經(jīng)雙方確認后方可生效。
2、乙方在生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理時，應立即通知甲方，并提出修改意見。甲方應在1個工作日內(nèi)回復，并提出修改建議。如果乙方在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失，甲方應負責賠償。
第六條：質(zhì)量要求及驗收標準
1、乙方應當按照約定的國家標準、企業(yè)標準和技術(shù)規(guī)范的要求，提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。每次委托加工的產(chǎn)品詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等內(nèi)容應當嚴格按照雙方確認的技術(shù)規(guī)范和要求進行生產(chǎn)。
2、甲方在確認檢測后，應向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質(zhì)的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質(zhì)必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)水平。
3、甲乙雙方提供的原材料，均需經(jīng)過乙方的驗收合格，方可進入生產(chǎn)，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。
5、當雙方就承攬的加工產(chǎn)品進行檢驗時，如發(fā)生爭議，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。質(zhì)量認定將以該機構(gòu)的檢驗結(jié)果為準。若產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，檢驗費用將由甲方承擔。
第七條：交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章確認。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標準達成一致。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開始 日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的'3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。
第八條：結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。
2、抱歉，我無法滿足你的要求。
3、甲方每次提貨時，需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預付款只在最后一次提貨時作為貨款使用，而不是提前支付。
第九條：加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告，經(jīng)乙方認可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條：驗收交貨地點及運輸：
1、驗收交貨地點：乙方工廠內(nèi)，甲方自行提取貨物。2、經(jīng)甲方確認運輸費用后，乙方可以代辦貨物運輸。第十一條：貨物提取超時
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應有權(quán)益。
2、甲方如未按照《委托加工產(chǎn)品訂單》約定的時間提貨，應在10天內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨，甲方需支付倉儲費，每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達成處理協(xié)議，乙方有權(quán)視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，并有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應有權(quán)益。
第十二條：保密制度：
1、甲乙雙方應遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向任何未經(jīng)授權(quán)的第三方透露。未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得保留、復制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬 元。
第十三條、不可抗力的解決：
在合同履行期間，若因不可抗力導致加工產(chǎn)品和原材料的毀滅或損失，乙方可免除違約責任，但需提供相關(guān)部門的證明。
第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈：
1.乙方聲明：乙方工作人員未經(jīng)乙方書面蓋章文件同意，私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，屬于個人行為，與乙方無關(guān)。乙方對此不予認可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務。
2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中，不得以任何形式進行饋贈或回扣行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。
第十六條：合同生效
1、本合同經(jīng)甲乙雙方公司授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
2、本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內(nèi)，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同自動順延一年。
3、在本合同執(zhí)行期間，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致，否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜，雙方應共同協(xié)商并作出補充規(guī)定，補充規(guī)定應作為本合同的附件，具有同等效力。
4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七：合同附件清單：
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方：
______年____月____ 日
乙方：
______年____月____ 日
承攬加工合同范本14
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量�！ ∶Q：焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求： 自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用： 該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式： 乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的`39;違約金。
六、 其他事宜： 本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決�！ ≡诤贤械奈幢M事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份�！ �
甲方：_____________
已方：_____________
時間：________年____月____日
承攬加工合同范本15
甲方：__________
乙方：__________
標的、數(shù)量、價款：__________
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結(jié)算方式：委托方支付30 %預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60 %，余10 %作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10 %尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。
7.交貨地點、 日期及方式：合同簽訂之 日起10個工作 日發(fā)貨，逾期按合同總額1 %支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的.文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方：__________
______年____月____ 日
受托方：__________
______年____月____ 日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同范本06-09
加工承攬合同范本03-07
【優(yōu)】承攬加工合同范本04-27
模具加工承攬合同范本01-05
成品加工承攬協(xié)議書03-20
【熱門】承攬加工合同范本15篇02-19
原材料加工承攬協(xié)議書03-20
承攬合同范本09-06
承攬合同范本【推薦】12-24