- 承包材料加工合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
材料加工合同范本
在當(dāng)今社會(huì),人們對(duì)合同愈發(fā)重視,越來(lái)越多事情需要用到合同,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編幫大家整理的材料加工合同范本,歡迎大家分享。
材料加工合同1
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號(hào)名稱(chēng)_____
規(guī)格_____
單位_____
數(shù)量_____
備注_____
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務(wù)必依照合同規(guī)定選用原材料,并理解定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料,承攬方對(duì)定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不貼合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方帶給的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)帶給檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,務(wù)必留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)_____
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)_____
第十條結(jié)算方式及期限_____
第十一條其他約定_____
第十二條承攬方的違約職責(zé)_____
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不貼合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的職責(zé)。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方帶給的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)職責(zé)。
十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的職責(zé)。
第十三條定作方的違約職責(zé)
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的.____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約職責(zé),在定作方遲延理解或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)職責(zé),并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月_____日
材料加工合同2
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:_____年_____月_____日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品_____
價(jià)款或酬金_____
交貨數(shù)量及交貨期限_____
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位_____
數(shù)量_____
名或項(xiàng)目單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量_____
質(zhì)量_____
提供日期_____
消耗定額單_____
價(jià)總金額_____
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)_____
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的.條件及期限_____
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求_____
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限_____
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)_____
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)_____
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間_____
十、結(jié)算方式及期限_____
十一、違約責(zé)任_____
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書(shū),作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十四、雙方協(xié)商的其它條款_____
定作方:
承攬方:
單位名稱(chēng)(章)
單位名稱(chēng)(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
材料加工合同3
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容:
第一條成品原料及加工內(nèi)容
注:1、有無(wú)附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認(rèn)可的生產(chǎn)加工圖紙,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認(rèn))。
第二條加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式:
、偌追礁鶕(jù)乙方的制定選購(gòu)。
、谟梢曳阶孕羞x購(gòu)后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開(kāi)始計(jì)算,甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的.確定,應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹(jǐn)慎確定,本合同確定的加工期限為:_____天。
3、成品的質(zhì)量要求,有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的,應(yīng)符合圖紙要求,沒(méi)有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號(hào)規(guī)范的,應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號(hào)要求。
第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)、結(jié)算方式
1、交貨時(shí)間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后_____日內(nèi)交貨,即_____年_____月_____日前。
2、交貨地點(diǎn):
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后,應(yīng)及時(shí)通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨;乙方收到通知后未按時(shí)提貨的,甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
4、乙方應(yīng)在接收成品時(shí),組織人員對(duì)成品進(jìn)行驗(yàn)收,雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)并確認(rèn);乙方對(duì)成品質(zhì)量提出異議,應(yīng)在交貨時(shí)書(shū)面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后,仍應(yīng)對(duì)成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負(fù)責(zé)。
第四條違約責(zé)任
發(fā)生下列情況之一時(shí),甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù),則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限,每逾期一天,按照合同款的_____%賠付乙方;如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同),甲方應(yīng)賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無(wú)償補(bǔ)充的責(zé)任,給乙方造成嚴(yán)重?fù)p失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價(jià)款的,乙方應(yīng)承擔(dān)總價(jià)款千分之五的違約金。
第五條合同爭(zhēng)議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過(guò)乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條補(bǔ)充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款,甲乙雙方可以達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
經(jīng)辦人(簽字):
經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
日期:
日期:
【材料加工合同】相關(guān)文章:
加工合同范本08-10
加工承攬合同(范本)07-17
加工合同范本07-31
加工承攬合同范本07-29
服裝加工合同范本07-28
門(mén)窗加工合同范本09-24
產(chǎn)品加工合同范本09-19
委托加工合同范本06-25
機(jī)械加工合同范本08-08